在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？這里我整理了一些優秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

保證金承諾書篇一

1、承包人未能忠實地履行所有合同文件的規定和雙方此后可能作出的并同意的修改、補充和變動，包括更換或修補發包人認為有缺陷的貨物或建筑物(以下簡稱“違約”)，只要發包人確定，無論承包人有何反對，發包人將從上述金額中扣除。

2、履約保證金項下的任何支付應為免稅和凈值，無論從任何人以何種理由提出扣減現在或未來的稅費、費用或扣款，均不能從履約保證金中扣除；

3、履約保證金構成承包人無條件的，不可撤消的直接義務；

4、承包人保證在收到中標通知書的同時，向發包人提交履約保證金。履約保證金金額為合同價格的百分之五(5%)。履約保證金將在工程竣工并經有關部門驗收合格并簽署書面合格報告后的三十(30)日內，其余額退回給承包人，不計利息。

5、履約保證金應為銀行支票、匯票或現金。

6、如果此時存在合同爭端并且未能解決，那么履約保證金有效期應延長到上述爭端最終解決且理賠完畢后終止。

投標人名稱(承包人)：

公章：

銀行賬號：(包括開戶行地址、電話等)

開戶行地址：

開戶行電話：

法定代表人或授權代表(簽字)：

年月日

保證金承諾書篇二

陜西建工集團第十建筑工程有限公司：

為承建 工程，我公司（本人）自愿向貴公司交納 保證金 元

（￥ ），由貴公司代向建設單位（或招投標代理機構） 交納。此保證金如發生建設單位（或招投標代理機構）扣款或不予退回等風險，由我公司（本人）承擔，與貴公司無關。

特此承諾！

此保證金請轉入如下單位：

收款單位：

賬 號：

開 戶 行：

承諾人：

年 月 日

保證金承諾書篇三

清理建設領域工程款和農民工工資工作，事關人民群眾切身利益，事關社會公平正義，事關社會和諧穩定，事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序，構建行業自律環境，提高社會公德力和企業誠信度，

在工程建設中，我們承諾：

一、嚴格按照《建筑法》等法律、法規進行工程建設活動，保證：

1、本工程建設資金到位率符合規定要求；

2、嚴格按照批準的項目建設規模、內容、標準進行建設；

3、按規定招標發包，不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人；

4、按照《承包合同》約定，及時、足額支付工程預付款，進度款；

5、按照《建設工程價款決算辦法》規定，按時完成工程結算審計（審核），并按有關規定和合同約定及時與施工企業結清工程價款。

二、認真履行建設（開發）單位在清欠工作中的責任和義務，保證：

1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任，監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資；

2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款，導致施工企業停工并因此造成的工期延誤和施工企業損失，我單位承擔全部責任；

3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。

三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督，若發生因我單位違反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的，我單位承擔全部責任，并無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資，并自愿接受縣清欠辦，縣建設局的處罰。

xxx

xx年xx月xx日

保證金承諾書篇四

云南省昆明市旅游局

根據《旅行社條例》規定，昆明市愛驢旅行社（經營許可號202305004242）需依法繳納三十萬元人民幣（金額大寫 ：叁拾萬元整 ）的旅行社質量保證金。按照我行和該旅行社（以下簡稱申請人）簽訂的協議（編號為9527），我行作出如下承諾，保證申請人支付：

1、申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權益，經旅游

行政管理部門查證屬實，須賠償旅游者的損失。

2、申請人因解散、破產或者其他原因造成旅游者預交旅游費損

失。

3、按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構的裁決，申請人須賠

償旅游者的損失。

如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失，我行保證在收到旅游行政管理部門出具的《旅行社質量保證金取款通知書》、《旅游行政管理部門劃撥旅行社質量保證金決定書》和其他有關證明文件

的5個工作日內，在擔保額度內履行擔保義務。

本擔保承諾書有效期自20xx年10月01日起至20xx年10月01日止。

擔保銀行（蓋章）

保證金承諾書篇五

采礦權申請人名稱：

開采礦種：鉛鋅礦

采礦方式：地下開采

礦區面積：0.2109km2

采礦許可證（延續）：

為切實保護礦山地質環境，做好礦山地質環境恢復治理工作，作出如下承諾：

1、在依法批準的礦區范圍內，嚴格按照批準的礦區資源開發利用方案進行開采活動，并采取有效的措施，保護礦產資源，減輕對礦山地質環境的破壞程度。

2、依照廣東省礦山地質環境恢復治理保證金管理辦法繳存礦山地質環境治理恢復保證金。

3、采礦許可證到期后進行延續或變更時，按國土資源廳行政主管部門重新核定的標準繼續繳存保證金。

4、若轉讓采礦權時，已繳保證金一并轉讓，并由手轉讓人承擔所有治理義務。

5、在礦山停辦，關閉或閉坑前，按照《礦山地質環境保護與治理恢復方案編制規范》的要求，完成礦山地質環境恢復與治理，并經驗收合格。

6、如未按規定期限繳存保證金，經國土資源行政主管部門責令限期繳存，逾期仍不繳存的，同意采礦許可證機關終止采礦人的采礦權，注銷采礦許可證。收回采礦權后，并不免除采礦權人的礦山在、地質環境治理恢復義務。

采礦權申請人（蓋章）：

法定代表（簽名）：

保證金承諾書篇六

xxxx公司：

本保證金作為承包人就xxxx工程施工項目所簽定合同的履約保證金。履約保證金額為合同價格的10%。

1、承包人未能忠實地履行所有合同文件的規定和雙方此后可能作出的并同意的修改、補充和變動，包括更換或修補發包人認為有缺陷的貨物或工程缺陷（以下簡稱“違約”），只要發包人確定，無論承包人有何反對，發包人將從上述金額中扣除；

2、履約保證金項下的任何支付應為免稅和凈值，無論任何人以何種理由提出扣減現有或未來的稅金、費用或扣款，均不能從履約保證金中扣除；

3、履約保證金構成承包人無條件的，不可撤消的直接義務；

4、履約保證金的有效期在工程竣工并經有關單位驗收合格后三十（30）天內，其保證金余額由遼寧人民廣播電臺退回給承包人，不計利息；但如果此時存在合同爭端并且未能解決，那么履約保證金有效期應延長到上述爭端最終解決且理賠完畢后終止。

5、我公司保證在收到中標通知書的3日內向發包人提交履約保證金。

6、我公司如未按招標文件的規定交納履約保證金，將自愿放棄中標項目及投標保證金。

xxx

20xx年xx月xx日

保證金承諾書篇七

甲方：

乙方：

本履約保證金合同由雙方于 年 月 日在 市訂立。

為了明確雙方權利、義務，依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規規定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本合同。

第一條 鑒于甲方與乙方于 簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

第二條 保證范圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質量達不到標準時應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

第三條 保證金額

乙方應當按照中標合同總金額的 %，金額：大寫人民幣 元（￥ ）作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委托甲方從支付給乙方的合同預付工程款中扣除。

第四條 保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因建設工程施工合同應向甲方支付的違約金或損失賠償額。

第五條 保證期間自本合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格后 7日內。保證期滿乙方如約履行建設工程施工合同的.，由甲方通知銀行直接將履約保證金（無息）劃回乙方賬戶。

第六條 乙方向甲方提供履約保證金后，甲方也應向乙方提供有利于建設工程施工合同支付的資金證明。

第七條 爭議的解決

本合同適用中華人民共和國有關法律，在本合同履行中，如發生爭議、糾紛，有關各方首先應協商解決；協商無法解決時，雙方同意在項目建設工程所在地人民法院提起訴訟。

第八條 生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。

第九條 其他 本合同一式貳份，具有相同法律效力。甲方執壹份，乙方執壹份。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

法定代表人或授權代理人（簽字）： 法定代表人或授權代理人（簽字）：